Recrutement

Distribution sécurisée
SCOREV propose à ses visiteurs un accès à son site sécurisés (HTTPS).

Gestion du traceurs
SCOREV suit les recommandations de la CNIL en matière de récolte des données, de traceurs et de cookies. Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée (dite loi « Informatique et Liberté »), nous avons déclaré auprès de la CNIL, le traitement de vos données personnelles.
SCOREV limite au maximum l'utilisation de scripts externes, et les configure dans la mesure du possible de manière à respecter la vie privée de ses visiteurs.
Les informations collectées dans le cadre de vos visites ne sont utilisées que pour assurer le bon fonctionnement du site. Elles ne sont pas fournies à des tiers, même aux sociétés qui peuvent être partenaires. SCOREV n'utilise aucun script externe, et les configure de manière à respecter la vie privée de ses visiteurs. Les cookies suivant sont déposés :

SCOREV: PHPSESSID (cookies techniques du site)
Matomo: _pk (ex-Piwik)

Le site n'intègre aucun outil de relevé statistique qui n'a pas été validé par la CNIL. Seul Matomo (ex-Piwik), dans une version supérieure à la 3.5 (conforme au RGPD), est ainsi utilisé au sein de notre site selon les recommandations de la Commission. Les IP sont ainsi anonymisées et les données sont relevées par un serveur spécifique que nous hébergeons.
Elles ne sont recoupées avec aucun service tiers et nous servent uniquement à suivre l'audience du site et à comprendre les habitudes de nos lecteurs afin de proposer une ergonomie toujours meilleure. Vous pouvez néanmoins choisir de vous opposer à la collecte de données depuis votre machine :

I. DOCUMENTS CONTRACTUELS

Toute COMMANDE passée à SCOREV NVL vaut acception pleine et entière, sans réserve, des présentes conditions générales de vente. Aucune mention sur la COMMANDE ne peut déroger aux présentes conditions générales de ventes. Les présentes conditions générales de ventes acceptées par le CLIENT sont valables pour toutes les COMMANDES postérieurement passées par le CLIENT à SCOREV NVL.
Seuls les DEVIS acceptés par le CLIENT ont valeur contractuelle. En cas de simple COMMANDE passée par le CLIENT faisant référence au DEVIS seuls le DEVIS et les présentes conditions générales de ventes auront valeur contractuelle. En aucun cas les fax, courriers, documents électroniques échangés entre le CLIENT et SCOREV NVL n’auront de valeur contractuelle, hormis les DEVIS édités par SCOREV NVL. Seule la modification du DEVIS, édité par SCOREV NVL postérieurement pourra avoir la valeur d’un avenant contractuel. Si plusieurs DEVIS sont édités par SCOREV NVL seul le document le plus récent aura valeur contractuelle. L’acceptation par le CLIENT du DEVIS, vaut avenant plein et entier des conditions générales d’achat du CLIENT.

II. ENGAGEMENT

En cas de COMMANDE sans DEVIS préalable, seule la commande peut avoir valeur contractuelle. SCOREV NVL est exclusivement responsable en cas de non-conformité entre les produits fabriqués et la description qui en a été faite dans le DEVIS, ou, en absence de DEVIS, dans la COMMANDE. Si la responsabilité de SCOREV NVL était engagée, cette responsabilité est limitée à la production d’un nouveau produit conforme, à l’exclusion de toute indemnité en réparation d’un dommage direct et/ou indirect. En aucun cas SCOREV NVL ne procédera à la mise en oeuvre des PRODUITS ; SCOREV NVL intervient exclusivement en tant que fabricant de produits sur mesure conformément au DEVIS.

III. PRIX ET FACTURATION

En cas de modification des taxes en vigueur au jour de la facturation, les taxes en vigueur au jour de la facturation seront appliquées aux prix hors taxes. En cas de modification des conditions de main-d’oeuvre, de matière, ou de transport indépendant de notre volonté, nous nous réservons le droit de modifier le prix du DEVIS, et ce, au plus tard jusqu’à la date de facturation. Sauf convention contraire, formulée par écrit, nos prix s’entendent toujours DEPART. Les produits fabriqués sont facturés dès leur mise à disposition au CLIENT. A compter de leur facturation, SCOREV NVL se réserve le droit de facturer un droit de garde forfaitaire de 0,10 € HT (dix centimes) par jour et par élément fabriqué sera dû par le CLIENT à SCOREV NVL, sans que ce montant puisse être inférieur à 50 € HT (cinquante euros) par jour.
Conformément aux dispositions de l’article R.543-290-3 du Code de l’environnement, la part du coût unitaire que SCOREV supporte pour la gestion des déchets de PMCB, tel que facturé par l’éco-organisme auquel SCOREV adhère, est intégralement répercutée à l’acheteur professionnel du produit et soumis à TVA, sans possibilité́ de réfaction. A ce titre, SCOREV a obtenu son numéro d’identifiant unique, qui garantit la conformité réglementaire de notre société : FR330595_04UZEI.

IV. DÉLAIS

Les délais de mise à disposition prévus dans nos DEVIS ne sont donnés qu’à titre indicatif. En cas de retard de livraison inférieur ou égal à 30 jours ouvrés, le CLIENT renonce à demander des dommages-intérêts. En cas de retard de mise à disposition supérieur à 30 jours ouvrés, les dommages-intérêts ne peuvent excéder 10% du montant du DEVIS. En aucun cas le CLIENT ne peut annuler une COMMANDE pour retard de mise à disposition. En aucun cas SCOREV NVL ne peut être tenu responsable des délais de livraison.
SCOREV NVL est libérée de l’obligation de mise à disposition pour tous cas fortuits ou de force majeure. Sont notamment considérés comme cas fortuits ou de force majeure : les grèves totales ou partielles, les inondations, incendies, interruptions d’approvisionnement, de transport ou de livraison, arrêt de fabrication etc.

V. TRANSPORTS

Les produits livrés sont transportés aux risques et périls du CLIENT, même si le TRANSPORT est à la charge de SCOREV NVL En aucun cas la garantie de SCOREV NVL ne pourra être engagée en cas de dommages liés au transport si le CLIENT, d’une part, n’a pas procédé aux réserves d’usage auprès du TRANSPORTEUR dans les délais impartis, par lettre recommandée avec accusé de réception, et d’autre part, n’a pas averti SCOREV NVL dans les 48 heures suivant la livraison. En cas de dommage lié au transport, si la garantie de SCOREV NVL devait être engagée, la garantie SCOREV NVL ne peut excéder la garantie accordée par le TRANSPORTEUR du fait notamment des limitations d’indemnisation ou de réparation dont le TRANSPORTEUR bénéficie au terme de la loi ou des conventions internationales applicables.
Les livraisons effectuées par SCOREV NVL sont faites à l’adresse du CLIENT. En cas de livraison sur chantier, l’accès au chantier doit être d’un abord facilement accessible, sans danger et sans risque. Le CLIENT s’engage à prendre en charge la direction de notre véhicule de livraison sur le chantier. En aucun cas SCOREV NVL ne pourra être tenu responsable pour un quelconque dommage causé directement, ou indirectement, par notre véhicule, notamment en cas d’accès difficile et/ou d’un terrain inapproprié.
Le déchargement du véhicule reste à la charge exclusive du CLIENT et sous son entière responsabilité, à l’aide de moyens humains suffisants. Le CLIENT s’engage à procéder au déchargement du véhicule dans un délai raisonnable. En cas de délai de déchargement du véhicule supérieur à 1 heure, SCOREV NVL se réserve le droit de facturer une pénalité d’un montant forfaitaire de 100 € HT (cent euros) par heure d’attente. A défaut d’émargement du bon de livraison par le CLIENT, la marchandise livrée sera réputée réceptionnée sans réserve.

VI. RÉCEPTION DES MARCHANDISES

Le CLIENT s’engage à faire procéder à la réception des produits fabriqués dès leur mise à disposition dans les locaux de SCOREV NVL En cas de livraison, le CLIENT reconnaît que les produits fabriqués sont conformes à la COMMANDE et reconnaît les avoir acceptés sans réserve.

VII. RETOURS

Sauf en cas de non conformité entre le DEVIS et les produits fabriqués, les produits fabriqués ne sont pas repris.

VIII. GARANTIE - RÉCLAMATION

En aucun cas SCOREV NVL ne peut être tenu responsable, notamment en cas :

- de non-conformité avec les réglementations en vigueur et les conséquences pouvant en résulter
- de problèmes de mise en oeuvre
- de tenue dans le temps
- de résistance contre toute agression
- de problèmes liés au choix des références et de la matière

La responsabilité de SCOREV NVL ne peut être engagée que si, et seulement si, et ce, de façon cumulative :

- les préconisations de mise en oeuvre ont été respectées,
- la compatibilité entre nos produits et les autres matériaux a été vérifiée,
- un entretien de nos produits pour en assurer la tenue dans le temps est prévu,
- la situation climatique ne demande pas de précautions particulières.

En cas de livraison non conforme ou sujette à litige, toute réclamation doit nous être adressée par écrit dans les huit jours qui suivent la réception de la marchandise. En aucun cas SCOREV NVL ne peut être tenu responsable des vices dont la cause sera postérieure au départ des marchandises de nos locaux. En cas de vice caché et reconnu, notre garantie se limite purement et simplement au remplacement des produits défectueux, à l’exclusion de toute indemnité relative à des frais annexes tels que, notamment :

- dépose et repose des matériaux,
- de dommages-intérêts à titre d’immobilisation ou autre.

En aucun cas, notre responsabilité ne peut être engagée au-delà de celle accordée par nos propres fournisseurs. Toute marchandise contestée doit être gardée à notre disposition en lieu sûr. Toute détérioration des produits ou de l’emballage entraîne la perte de la garantie et l’annulation d’une reprise éventuelle. En aucun cas la responsabilité de SCOREV NVL ne peut être retenu s’agissant de dimensions, couleurs et poids de certains matériaux qui sont soumis à des variations inhérentes à leur nature ou à leur fabrication, et qui bénéficient de tolérances d’usage. Les matières que nous utilisons correspondent aux matières couramment utilisées dans les ouvrages du bâtiment. En ce qui concerne la composition, les dimensions et les qualités des matériaux demandés, nous nous réservons la possibilité de fournir des matériaux de composition différente répondant aux fonctions demandées, en matière d’aspect de finition, de résistance etc.

IX. EMBALLAGE

Les conditionnements et emballages figurant sur nos DEVIS sont communiqués à titre indicatif. SCOREV NVL se réserve le droit de les modifier. Les emballages consignés sont facturés au titre d’une caution. Les emballages consignés feront l’objet d’un remboursement de la caution s’ils sont retournés sur le lieu de départ, à la charge du client, en bon état, dans un délai maximum d’un mois à compter de leur réception.
Toute marchandise ou emballage, renvoyé par le CLIENT doit être accompagné d’un avis de retour accepté par SCOREV NVL précisant la date de l’envoi ainsi que son contenu.

X. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

SCOREV NVL se réserve la propriété de la totalité de la marchandise jusqu’au paiement intégral de la commande, même si celle-ci a été exécutée et facturée d’une manière fractionnée ou incomplète. En cas d’incapacité du client a honoré ses obligations, nous reprendrons la marchandise en état en en déduisant une somme forfaitaire de 15 % et y ajoutant tous frais susceptibles d’y être annexés. SCOREV NVL conserve la propriété des emballages consignés.

XI. RÈGLEMENTS

Nos ventes sont faites au comptant et sans escompte, prix départ, sauf stipulation contraire. SCOREV NVL se réserve la possibilité de demander un règlement par chèque certifié. L’acceptation de nos traites ne constitue ni novation, ni dérogation à la clause de réserve de propriété objet des présentes. Le refus d’acceptation de nos Billets à Ordre, le défout de paiement d’un effet ou d’une seule facture à son échéance, rend immédiatement exigible l’intégralité de nos créances sans mise en demeure préalable à l’égard du CLIENT. Le refus d’acceptation de nos Billets à Ordre, le défaut de paiement d’un effet ou d’une seule facture à son échéance, entraine la résolution d’office des commandes en cours, non livrées. Les intérêts de retard calculés à raison de 1,5 % par mois courent de plein droit à partir de la date d’échéance indiquée sur la facture ou de l’échéance d’un effet impayé et ce, même en l’absence de protêt ou de mise en demeure par exploit d’huissier ou par lettre recommandée. Outre ces pénalités de retard, une indemnité forfaitaire de quarante euros par facture et/ou effet est due pour tout retard de paiement conformément à l’article L441-6 du code de Commerce, outre les frais de recouvrement SCOREV NVL se réserve le droit de demander au CLIENT, avant ou en cours d’exécution de la COMMANDE une caution personnelle ou bancaire, correspondant au montant de tout ou partie de la COMMANDE. En cas de refus de la part du CLIENT, SCOREV NVL se réserve le droit de procéder à la résolution de plein droit de la COMMANDE.
De convention expresse, et sauf en cas de délai de paiement accordé dérogatoirement par SCOREV NVL, le défaut de paiement du CLIENT à l’échéance, entraînera, quel que soit le mode de règlements prévu, l’application à titre de dommages-intérêts d’une indemnité forfaitaire égale à 15 % de la somme impayée, outre les frais judiciaires et intérêts légaux.

XII. DIVERS

Le CLIENT s’interdit de procéder à la revente des produits SCOREV NVL sous un autre nom que le nom de leur marque déposée.

XIII. ATTRIBUTION DE COMPETENCE

EN CAS DE LITIGE, COMPÉTENCE EXPRESSE EST ATTRIBUÉE AU TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE, NONOBSTANT PLURALITÉ DE DÉFENDEURS OU APPEL EN GARANTIE, MEME POUR LES PROCÉDURES D’URGENCE OU LES PROCÉDURES CONSERVATOIRES.